Tenders

Gradbena dela EKK Vodenca- odsek Mahle

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Občina Bovec je izvedbo ureditve meteorne kanalizacije oddala izvajalcu AVTOPREVOZNIŠTVO IN STORITVE S TGM VLADIMIR JEKLIN S.P., Žabče 35a, 5220 Tolmin z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. JN002944/2024-SL1/01 z dne 30.04.2024. Elektro Primorska d.d. namerava zgraditi elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). Preko nove EKK se bo napajanje TP Vodenca izvedlo z zemeljskim SN kablom, s čimer se bo izboljšala zanesljivost napajanja. Ker se trasa kabelske kanalizacije prekriva z gradbiščem meteorne kanalizacije, je smiselno, da Elektro Primorska d.d., pristopi k skupni izvedbi del, kjer se trasi prekrivata.

NABAVA DVEH CENTRIFUG

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Dobava potrošnega materiala

Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o.

JHMB d.o.o. razpisuje javno naročilo »Dobava potrošnega materiala« na osnovi pooblastila št. JN-P-04/2026-N izdanega s strani podjetja Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z UPOŠTEVANJEM TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA Borovnica

Izbira izvajalca gradenj za projekt:»Poškodovana gozdna cesta EGC 116 055 Rojak- Meležnik, ID iz AJDE: 1274068«

OBČINA PREVALJE

Predmet izdelave projekta je v prvi fazi sanacija voziščne konstrukcije na območju gozdne ceste EGC 116 055 Rojak- Meležnik, ID iz AJDE: 1274068 v dolžini 95 m, v drugi fazi projekta pa se nadaljuje sanacija voziščne konstrukcije v dolžini cca. 560 m, od kmetije Črepnik, pa do kmetije Onc. Oba odseka cestišča služita kot dovozni cesti za stanovanjske objekte in kmetije. Na predvidenih odsekih se odstrani stari tampon, vgradi novi tampon. Izvede se drenaža cestišča in asfalt. Na območju zemeljskega usada (v fazi 1) se za varovanje cestišča izvede podporni zid – kamnita zložba. Zamenjajo se obstoječi propusti in dodajo novi. Kontaktna oseba: Polonca Njegovec E-poštni naslov: polonca.njegovec@prevalje.si Telefonska št: 02 82 46 117 ali 031 635 398

Javno naročilo gradnje Muzeja Tajčman, ki obsega GOI dela, dobavo in montažo opreme in ureditvijo okolice

OBČINA LUČE

Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih (GOI) del ter dobava opreme za MUZEJ TAJČMAN pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki (v nadaljevanju: izvedba del), ki ustreza značilnostim, kvaliteti, opisu in obsegu, ki so opredeljeni v ponudbenem predračunu – skupni rekapitulaciji vseh del pri projektu, Priloga 2 – Ponudba / rekapitalizacija– popisu gradbeno obrtniških del (Muzej in kulturni center Tajčman) v Prilogi električne inštalacije v Prilogi popisu strojne inštalacije (posebne datoteke v Excelu) in so sestavni del dokumentacije javnega razpisa. Gradbeno dovoljenje št. 351-68/2025-6229-4 z dne 5. 3. 2025, ki ga je izdala Upravna enota Mozirje. Ponudniki morajo vsa dela, ki so predmet javnega naročila, ponuditi v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih del predmetnega javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbenih del ponudniku – izvajalcu naroči povečanje ali zmanjšanje predvidenih količin posameznih del, kar je opredeljeno v osnutku pogodbe.

Izbira izvajalca gradenj za projekt:»Poškodovana gozdna cesta EGC 115 015 Krajnik- Strmec, ID iz AJDE:1243654«

OBČINA PREVALJE

V okviru sanacije te gozdne ceste se bo izvedla celovita rekonstrukcija ceste z vsemi potrebnimi gradbenimi, odvodnjavalnimi, prometno-varnostnimi in ekološkimi ukrepi. Kontaktna oseba: Polonca Njegovec E-poštni naslov: polonca.njegovec@prevalje.si Telefonska št: 02 82 46 117 ali 031 635 398

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z UPOŠTEVANJEM TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC CELJE

Kolesarski poligon – Pumptrack Trebnje

OBČINA TREBNJE

Predmet javnega naročila je izgradnja novega nezahtevnega športnega objekta - Pumptrack Trebnje. Objekt sestoji iz kolesarskega poligona in dostopne poti.

Zeleni sistem v Šalovcih - zelena vez Šalovec

OBČINA ŠALOVCI

S projektom želi Občina Šalovci obsega zunanjo ureditev javnih površin, ki povezujejo železniško postajo v Šalovcih, center Volčin, predvideno poslovno cono in športni center Šalovci v enotno zeleno os. Ureditev vključuje obvodno zeleno pot z brežinami, avtohtono zasaditvijo in zadrževalniki padavinskih voda za namakanje vegetacije ter postajališče za kolesarje z možnostjo polnjenja električnih koles. V okviru investicije se umeščajo enostavni objekti, kot so lesena brv, nadstrešnice, pergole, ter površine za druženje in rekreacijo.

SEC 2026: Storitve sečnje in spravila lesa v državnih gozdovih v upravljanju družbe SiDG

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Storitve sečnje in spravila lesa v državnih gozdovih v upravljanju družbe SiDG

DOBAVA MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA DELOVANJE MEDICINSKE OPREME za 4 leta

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Vzpostavitev, uvedba in vzdrževanje obsevalnega informacijskega sistema (ObIS)

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Predmet javnega naročila je vzpostavitev, uvedba in vzdrževanje obsevalnega informacijskega sistema (ObIS), skladno s tehničnimi specifikacijami in pogodbenimi določili. Pogodba se sklepa za obdobje oblikovanja in razvoja informacijskega sistema, za kar je predvideno obdobje 12 mesecev in sedemletno obdobje vzdrževanja.

Izbira izvajalca za izvedbo prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Prevalje v šolskem letu 2024/2025 in 2025/2026

OBČINA PREVALJE

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za izvedbo prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Prevalje v šolskem letu 2024/2025 in 2025/2026, in sicer po posameznih relacijah: relacija 1: Kot pri Prevaljah relacija 2: Breznica relacija 3: Šentanel relacija 4: Holmec relacija 5: OŠ Juričev Drejček, III. OŠ Slovenj Gradec Javno naročilo je razdeljeno na 5 sklopov, pri čemer posamezna relacija predstavlja posamezen sklop.

Vzpostavitev dostopa do aplikacije SPIS 4 preko spletnega vmesnika Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, z vzdrževanjem sistema za obdobje 36 mesecev

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE IN EVROPSKE ZADEVE

Korporativno zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

Predmet javnega naročila je korporativno zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora v obsegu in na način kot izhaja iz zavarovalno tehnične specifikacije, ki je priloga in sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik (zavarovalnica) se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo omogočal organom vodenja in nadzora (direktorjem družb in članom organov nadzora), poleg korporativnega zavarovanja odgovornosti, ki je predmet javnega naročila, tudi možnost sklenitve individualne police za zavarovanje njihove odgovornosti (tj. police, s katero te osebe odkupijo obvezno odbitno franšizo, ki velja po polici, sklenjeni z naročnikom). Podrobnejši opis predmeta javnega naročila izhaja iz tehnične dokumentacije tega javnega naročila, t. im. Zavarovalno tehnična dokumentacija, ter vzorca okvirnega sporazuma, ki so del te razpisne dokumentacije. Naročniki bodo z izbranim/i ponudnik-om/i sklenil okvirni sporazum za obdobje 3 (treh) let z zavarovalnim obdobjem od 31. 5. 2026 od 00:01 ure do 31. 5. 2029 do 00:01 ure. Posamezna naročila se bodo oddajala s ponovnim odpiranjem konkurence med podpisniki okvirnega sporazuma. Naročnik bo po izvedenem postopku na podlagi b. točke sedmega odstavka 48. člena ZJN-3, sklenil okvirni sporazum z enim ali več ponudniki v skladu s točko 1.4. razpisne dokumentacije. Prevzem zaupnega dela dokumentacije naročnika: Zaradi varovanja posebno občutljivih podatkov, ki jih morajo varovati ponudniki med postopkom in po postopku javnega naročila, naročnik celotne razpisne dokumentacije ne bo objavil javno; za del dokumentacije, ki jo je potrebno proučiti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila ter pri pripravi ponudbe za izvedbo javnega naročila velja, da predstavlja poslovno skrivnost naročnika, saj vsebuje pomembnejše podatke o delovanju oz. poslovanju naročnika in bi njeno razkritje utegnilo škoditi naročniku. Zaradi navedenega niso javno dostopne tehnične specifikacije in priloge (mapa »Zavarovalno tehnična dokumentacija s prilogami«, v nada

Izdelava študije variant / predinvesticijske zasnove in državnega prostorskega načrta za ureditev platoja Karavanke

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Vzdrževanje in podpora INB ECP Node

ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja

Za medsebojno pošiljanje podatkov operaterji regije Italy North uporabljajo ECP platformo. Za t.i. priključke na to platformo, vzdrževanje in podporo za to platformo skrbi podjetje Unicorn, ki je platformo tudi razvilo za potrebe ENTSO-E.

Fizično in tehnično varovanje Okrožnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU

Storitve fizičnega in tehničnega varovanja, ljudi in premoženja, vključujoč intervencijsko varovanje, priklop na varnostno nadzorni center, dvig gotovine ter storitev prevoza oziroma prenosa in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk Okrožnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu v skladu z zahtevami naročnika in razpisno dokumentacijo.

Storitve svetovalnega inženirja pri projektu »Energetska in statična prenova Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana«, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

V okviru javnega naročila je predvidena izvedba storitev svetovalnega inženirja pri projektu »Energetska in statična prenova Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana«, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.

Nadgradnja in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za avtentikacijo SI-CAS in z njim povezanih mobilnih aplikacij

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Zamenjava BTRS hladilne enote - TRAHCU01

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Zakup programske opreme za interpretacijo podatkov eksomskega in genomskega sekvenciranja (WES/WGS)

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Predmet javnega naročila je zakup programske opreme za interpretacijo podatkov eksomskega in genomskega sekvenciranja (WES/WGS).